核心内容：A为某饭店定作玻璃水墙及玻璃桥，签订合同。后发生纠纷，该如何处理？下面由法律快车小编为您介绍，希望对您有帮助。

　　【关键字】加工承揽 定作 保修

　　【案情概要】

　　原告诉称：依据与A公司签订合同,按A公司提供的设计图纸为A公司承建的某饭店装修工程定作玻璃流水墙及玻璃桥。在定作过程中,A公司修改了设计图纸,我公司亦按修改过的设计图纸定作了玻璃流水墙及玻璃桥,并到某饭店进行了安装。经建设单位及监理单位验收后方撤离了施工现场。现要求A公司给付价款、逾期利息及违约金。

　　被告辩称：B公司所述签订加工定作合同情况属实,但B公司定作、安装的玻璃桥因出现裂痕、存在质量问题至今未验收。我公司与B公司曾多次交涉更换问题,但B公司至今未予更换。只要B公司将出现裂痕的玻璃更换,经验收合格后,我公司即同意给付B公司价款,但不同意支付违约金。

　　经法院查明：2000年8月中旬,B公司将玻璃流水墙及玻璃桥安装完毕后撤离某饭店。合同约定的保修期为一年。2001年11月21日,A公司给付B公司价款30000元。尚欠价款91408元未付。后某饭店已使用了B公司定作、安装的玻璃桥及玻璃流水墙。2002年10月16日,B公司与A公司到某饭店经核查确认现有五块玻璃出现裂痕。

　　【裁判文书】

　　北京市东城区人民法院经审理后认为，B公司与A公司签订的定作合同，系双方当事人的真实意思表示，且无违法、违规之处，应为有效，签约双方均应按合同的规定履行己方义务。

　　A公司在签订合同后，按约向B公司支付了预付款，B公司亦按合同的约定及A公司提供的图纸定作玻璃桥及流水墙的玻璃，并进行了安装。安装工程竣工后，B公司即撤离了施工场地，A公司亦应按合同的约定对B公司的安装工程进行验收后，给付B公司合同款项。

　　现A公司以B公司提供的玻璃有质量问题为由，要求在B公司更换有裂痕玻璃并经验收合格后给付B公司货款。虽B公司现无证据证明A公司对玻璃流水墙及玻璃桥进行验收后，B公司才撤离了安装工程现场，但在2000年8月中旬B公司撤离安装工程现场后，A公司亦无证据证明在2001年10月前因玻璃存在裂痕等质量问题曾通知B公司修理、更换。因使用即视为验收，现B公司安装玻璃流水墙及玻璃桥某饭店已经使用，应视为A公司对玻璃流水墙及玻璃桥已验收合格。

　　某饭店改建扩建办公室及北京市C工程建设监理公司第六项目部虽在A公司出具的说明中盖章确认B公司安装的玻璃桥及玻璃流水墙在2000年8月18日时就存在有裂痕等质量问题，但因A公司是承包、施工单位，某饭店是建设单位，北京市C工程建设监理公司是该工程的监理单位，故A公司与某饭店改建扩建办公室及北京市C工程建设监理公司第六项目部有利害关系，且该说明中也未明确说明玻璃存在裂痕的具体情况。故对某饭店改建扩建办公室及北京市C工程建设监理公司第六项目部出具的证明，本院不予认证。

　　现A公司又无证据证明造成玻璃出现裂痕的责任在于B公司，故对A公司以B公司提供的玻璃有质量问题为由，要求在B公司更换有裂痕玻璃并经验收合格后给付B公司货款的主张，本院不予支持：因定作合同仅约定违约应承担违约责任，但未约定承担违约责任的具体方式及计算标准，现B公司要求A公司按贷款利率支付逾期付款违约金，缺乏法律及合同依据，本院不予支持。

　　根据定作合同性质，安装地即是交付地，B公司在完成安装工程后撤离了施工场地，定作物已在B公司的控制之下，应视为B公司已将定作物交付A公司，故应从交付之日起开始计算保修期，B公司在2000年8月中旬撤离施工现场，2001年10月A公司通知B公司玻璃出现裂痕，已超过保修期限，况且A公司在2001年11月还向B公司支付过价款，故根据A公司提供的现有证据，无法确认B公司定作安装的玻璃桥及玻璃流水墙工程在保修期限内出现了质量问题，A公司应将保修款给付B公司。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百五十六余、二百六十三条的规定，判决如下：

　　一、被告深圳市A装饰工程公司于本判决生效后十日内给付原告北京B玻璃装饰有限公司价款91 400.8元。

　　二、驳回原告北京B玻璃装饰有限公司要求被告深圳市A装饰工程公司按贷款利率支付逾期付款的违约金的诉讼请求。

　　案件受理费3890元，由原告负担890元、被告负担3000元。

　　A公司不服一审判决，向北京市第二中级人民法院提起上诉。请求：撤销原判;驳回B公司的诉讼请求;B公司对定作、安装定作物工程中出现5处玻璃断裂进行更换和维修;B公司向我公司支付违约金并赔偿损失;B公司公司承担诉讼费用。理由如下：一审判决认定事实与实际不符，判决不当。(1)一审判决认定“玻璃流水墙及玻璃桥某饭店已经使用，应视为……验收合格”、“被告方亦无证据证明在2001年10月前因玻璃存在裂痕等质量问题曾通知原告修理、更换”。这种认定不符合事实，也于法无据。事实是：2000年8月18日，我公司与某饭店及C监理公司派人到现场查验即发现有5处玻璃出现裂痕，某饭店和C监理公司要求我公司维修并采取防护措施。当时我公司即用木板将玻璃裂痕处围上，以防行人走过出现危险。同时电话通知B公司派人前来检查修理、更换，但B公司一直不来人修理。2001年5月某饭店装修全部完成正式营业，为了不影响对外开业，应某饭店要求才将所围木板撤掉。实际上，某饭店于2001年12月才使用玻璃桥及玻璃水墙，但至今未验收合格。一审法院判决认为我公司与某饭店、C监理公司“有利害关系”，因而对三方提供的2000年8月18日发现裂痕的证据“不予认证”，没有道理，没有法律依据，不能成立。同时，一审判决以三方证据“未说明玻璃存在裂痕的具体情况”为由而否定此证据，没有道理。(2)一审判决认定我公司“无证据证明造成玻璃出现裂痕的责任在于原告”，与事实不符。我公司在一审中已向法庭提交了充分确实的证据，证明出现质量问题的责任在B公司。这些证据有：某饭店、C监理公司和主体设计公司三方于2002年5月24日共同出具的《说明》，证明“某饭店新中楼负二层水景及玻璃地面由美国NBBJ设计公司提供设计方案，由施工单位负责细化设计与施工”。同时，我公司还向法庭提交了B公司制订和提供的玻璃水墙及玻璃桥的具体制作和安装施工的细化设计图纸，证明设计、制作、安装、施工完全是B公司负责的。一审判决对上述两份证据只字未提，认定“没有证据证明造成玻璃出现裂痕的责任在于原告”，不支持我公司关于质量问题的抗辩，这样认定违反事实。故请求撤销一审判决。

　　B公司辩称：1.一审认定事实清楚。(1)关于玻璃桥及玻璃水墙是否早已使用，A公司在一审庭审中和上诉状中的说法存在矛盾。实际上，玻璃桥及玻璃水墙早在2000年8月25日多国市长会议期间作为景点投入使用。(2)关于玻璃质量问题，A公司举不出证据。2.A公司要求我公司向其支付违约金，赔偿损失。因其在一审时未提出反诉，故二审不应审理。

　　北京市第二中级人民法院确认一审判决查明的事实属实，认为，在B公司将定作物安装完成之后.A公司应按合同的约定对安装工程进行验收，但A公司未对定作物及安装工程及时进行验收，亦未支付定作物及安装的报酬，同时也不能证明在2001年10月之前因玻璃存在裂痕等质量问题曾通知过B公司进行修理或更换。现某饭店对B公司安装玻璃流水墙及玻璃桥已经使用，应视为A公司对玻璃流水墙及玻璃桥已验收合格。因此，A公司应向B公司支付剩余的定作及安装报酬。因定作合同未约定承担违约责任的具体方式及计算标准，故B公司要求A公司按贷款利率支付逾期付款违约金的请求缺乏法律及合同依据，法院不予支持。

　　A公司以B公司提供的玻璃有质量问题为由，要求在B公司更换有裂痕玻璃并经验收合格后再给付报酬，对此，法院认为：(1)A公司未及时进行验收，且已投入使用，又不能证明在B公司撤离安装现场后一年(即交付后的保修期)内曾就质量问题通知过B公司进行修理或更换，故应承担不利后果。(2)某饭店改建扩建办公室及C监理公司第六项目部虽在A公司出具的说明中盖章确认B公司安装的玻璃桥及玻璃流水墙在2000年8月18日时就已存在有裂痕等质量问题，1号因A公司是承包、施工单位，某饭店是建设单位，C监理公司是该工程的监理单位，故A公司与某饭店改建扩建办公室及C监理公司第六项目部有利害关系，该说明中也未明确说明玻璃存在裂痕的具体原因，更重要的是这两份证据均形成在原审诉讼阶段，因此，对某饭店改建扩建办公室及C监理公司第六项目部出具的证明，本院不予认证。(3)玻璃现在的确存在5处裂痕，现A公司不能证明造成玻璃出现裂痕的责任在于B公司，故对A公司的主张，本院不予支持。

　　A公司要求B公司赔偿其损失，因其在一审时未提起反诉，故二审不予审理。

　　综上，A公司的上诉理由均不能成立，本院不予支持。原审法院判决，认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　一审诉讼费3890元，由B公司负担890元，由A公司负担3000元。二审诉讼费3890元，由A公司负担。

　　【法理评析】

　　本案当中涉及的主要问题是受领的判断。受领不仅仅包括物理上的领取(工作成果无需交付的，在其完成时视为物理上的领取)，还包括对工作成果符合合同约定予以认可。该认可可以为默示，可以通过较长时间的使用、领取后支付报酬等推知。

　　本案当中的定作人在承揽人完成工作后，已经实际领取了该物，问题是是否对其质量给予了认可。如若果如定作人所称，其在领取时即发现了定作物有瑕疵，那么其仍然予以受领，那么其如若要主张瑕疵责任，必须证明其在受领时保留了追究瑕疵责任的权利，但在本案中定作人非但不能证明这一点，而且其嗣后给付价款的行为还可以被解释为对定作物质量的默示认可。

　　此外，本案当中定作人和承揽人约定了保修期，而该保修期应当自定作人受领定作物之时起算，即从2000年8月起算，而定作人直到2001年11月以后才提出质量异议，已经超过了保修期，定作人不能主张因定作物质量瑕疵引起的一切权利。

　　值得注意的是，《合同法》对承揽合同的物之瑕疵担保责任并未专列条文予以规定，1984年颁行的《加工承揽合同条例》(现已废止)第二十条规定：“定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生的质量问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。”二者都没有像《合同法》第158条为买卖合同当事人规定一个可补充其意思表示的质量异议期那样在承揽合同中也规定一个补充当事人意思表示的质量异议期(救济权利发生期间)。

　　承揽合同的当事人约定检验期和质量保证期的一般按照其约定处理即可，但是在当事人对质量检验期或保证期未约定或者约定不明，且无交易习惯可供参照时，应当如何确认定作物物之瑕疵责任可得成立的期间?是根据《合同法》第174条类推适用第158条，以受领后两年为物之瑕疵救济权利发生期间，还是根据《民法通则》第137、135条，从定作人知道或者应当知道定作物有瑕疵之时其起算两年的诉讼时效，而不考虑瑕疵救济权利发生期间问题?笔者以为在承揽合同应当分承揽供给合同与非承揽供给合同而为不同处理。对于前者，因为其在移转所有权等方面与买卖几乎无差异，在性质上与买卖合同极为近似，应当类推适用关于买卖合同瑕疵担保的规定，即《合同法》第158条;对于后者，由于法律中缺乏明确的指示参照规范(第174条只是与有偿性相关的方面，于无规定时可以类推适用买卖合同的规定，如瑕疵确定的标准等，但难以认为瑕疵责任发生期间也与有偿性密切相关，因此，第174条不能作为类推适用该期间于承揽合同的指引性规范)，且其性质也与买卖合同相去甚远，应当直接适用普通诉讼时效和除斥期间的规定，而不考虑瑕疵责任发生期间的问题。

　　【风险提示】

　　在承揽合同中应当明确约定检验期，这样承揽人可以避免正常时效规定的适用，使自己不必承担相应的瑕疵风险。同时，作为定作人，应当在合同约定的检验期内尽早检查工作物，看看其是否有瑕疵，以尽早向承揽人主张。否则，一旦检验期经过，定作人未为质量异议，就丧失一切瑕疵损害的救济权。

　　【核心法条】

　　《中华人民共和国合同法》

　　第二百五十一条　承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。

　　第二百六十一条　承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。